Швидкий пошук рішень і виділених правових позицій Великої Палати та касаційних судів Верховного Суду. Фільтруйте за галузями права, переглядайте повні тексти та копіюйте реквізити рішень для процесуальних документів.
Шукаєте рішення під конкретну ситуацію клієнта?
AI-пошук судової практики та аналіз правових позицій під вашу ситуацію. Інструмент безкоштовний, без щомісячних платежів і посередників.
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Малашенкова Т.М.
Категорія спору:
будівельного
Згадані норми:
ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 257 · ЦК України, ст. 258 · ЦК України, ст. 362
Збіг у тексті:Закону та не застосовано статтю 220 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статтю 612 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), висновки щодо застосування яких відсутні…України "Про регулювання містобудівної діяльності" та не застосовано статтю 220 ГК України, статтю 612 ЦК України, висновки щодо застосування яких відсутні у подібних правовідносинах (у даному
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Кондратова І.Д.
Категорія спору:
надання послуг
Згадані норми:
ЦК України, ст. 625 · ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 253 · ГПК України, ст. 287
Збіг у тексті:частини другої статті 287 ГПК України, скаржник посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм статті 253, частини першої статті 612, частини другої статті 625 ЦК…підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України є невірне застосування статті 253, частини першої статті 612 ЦК України. 29. Відповідно до статті 253 ЦК
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Краснов Є.В.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → підряду
Згадані норми:
ЦК України, ст. 258 · ЦК України, ст. 613 · ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 11
Збіг у тексті:постанові від 08.08.2023 у справі № 910/6207/22 (щодо застосування частини четвертої статті 612 ЦК України та частини четвертої статті 238 і пункту 3 частини першої статті…порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). 42. Згідно зі статтею 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Колос І.Б.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → енергоносіїв
Згадані норми:
ЦК України, ст. 625 · ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 254 · ГПК України, ст. 287
Збіг у тексті:Крім того, вказує на відсутність висновку щодо застосування положень частини четвертої статті 612 ЦК України (ненастання прострочення боржника через прострочення кредитора) до правовідносин між позивачем…зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування положень частини четвертої статті 612 ЦК України (ненастання прострочення боржника через прострочення кредитора) до правовідносин між позивачем
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Берднік І.С.
Категорія спору:
Інші розрахунки за продукцію
Згадані норми:
ЦК України, ст. 551 · ЦК України, ст. 613 · ЦК України, ст. 509 · ЦК України, ст. 11
Збіг у тексті:частини 3 статті 220, частин 1, 3 статті 221 ГК України, частини 4 статті 612, частини 1 статті 613 ЦК України у подібних правовідносинах, що…договором купівлі-продажу, у строк, встановлений договором. Відповідно до частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Вронська Г.О.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → кредитування
Згадані норми:
ЦК України, ст. 1056-1 · ЦК України, ст. 1050 · ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 267
Збіг у тексті:Відповідача-1, виконання яких з повернення тіла кредиту він у розумінні статті 612 ЦК України прострочив на дату подання позову, становить 1 126 370 грн…порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 ЦК України). 81. Стаття 612 ЦК України визначає одним із основних видів порушення зобов`язання прострочення
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Студенець В.І.
Категорія спору:
купівлі - продажу
Згадані норми:
ЦК України, ст. 551 · ЦК України, ст. 612 · ЦК України, ст. 613 · ЦК України, ст. 11
Збіг у тексті:910/2711/20, від 28.05.2020 у справі №910/6217/19 (щодо застосування частини четвертої статті 612 Цивільного кодексу України), від 31.05.2022 у справі №916/693/21 (щодо застосування статті 613 Цивільного кодексу…910/2711/20, від 28.05.2020 у справі №910/6217/19 (щодо застосування частини четвертої статті 612 Цивільного кодексу України), від 31.05.2022 у справі №916/693/21 (щодо застосування статті 613 Цивільного кодексу
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Кондратова І.Д.
Категорія спору:
надання послуг
Згадані норми:
ЦК України, ст. 652 · ЦК України, ст. 849 · ЦК України, ст. 613 · ЦК України, ст. 617
Збіг у тексті:про відмову від договору на підставі частини третьої статті 612, частини другої статті 849 ЦК України, оскільки зміст листа свідчить про відмову замовника від укладення додаткової…зобов`язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора (частина четверта статті 612 ЦК України). Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Волковицька Н.О.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → енергоносіїв
Згадані норми:
Конституція України, ст. 125 · Закон № 1639-IX, ст. 4 · Закон № 1639-IX, ст. 5 · Закон № 1639-IX, ст. 1
Збіг у тексті:змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 К України). Відповідно до статті 612 ЦК України одним із основних видів порушення зобов`язання є прострочення боржника. Боржник…язань (стаття 610 ЦК України), і він вважається таким, що прострочив (стаття 612 ЦК України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності. Як слідує із
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Огороднік К.М.
Категорія спору:
надання послуг
Згадані норми:
ЦК України, ст. 690 · ЦК України, ст. 1212 · ЦК України, ст. 651 · ЦК України, ст. 509
Збіг у тексті:не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина перша статті 612 ЦК України). Прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконане…внаслідок прострочення кредитора (частина четверта статті 612 ЦК України). Абзацом першим частини першої статті 613 ЦК України визначено, що кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він
Збіг у тексті:саме: частини 2 статті 530 ЦК України у взаємозв`язку з частиною 2 статті 625, частини 1 статті 612 ЦК України. Узагальнений виклад позиції інших учасників…саме: частини 2 статті 530 ЦК України у взаємозв`язку з частиною 2 статті 625, частини 1 статті 612 ЦК України. 47. Відповідно до статті
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Случ О.В.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000)
Згадані норми:
ЦК України, ст. 1212 · ЦК України, ст. 875 · ЦК України, ст. 560 · ЦК України, ст. 563
Збіг у тексті:ухвалення оскаржуваного рішення; - відсутній висновок Верховного Суду щодо застосуванням частини другої статті 612 ЦК України. 15. Стосовно ж оскарження додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від…для формування у справі, що переглядається, висновків про застосування частини другої статті 612 ЦК України та частини першої статті 277 у поєднанні з частиною четвертою статті
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Бакуліна С. В.
Категорія спору:
будівельного
Згадані норми:
ЦК України, ст. 651 · ЦК України, ст. 551 · ЦК України, ст. 849 · ЦК України, ст. 610
Збіг у тексті:січня 2021 року, що узгоджується із частиною третьою статті 612, частиною другою статті 849 ЦК України, а тому позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають частковому…встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. 5.3.Частинами першою, третьою статті 612 ЦК України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Банасько О.О.
Правовий висновок:
«Застосування до боржника штрафних санкції у вигляді пені, передбачених частиною четвертою статті 231 ГК України, за порушення будь-яких господарських зобов’язань
Оскільки суб’єкти господарських відносин при укладанні договору наділені законодавцем правом забезпечення виконання господарських зобов’язань шляхом встановлення договірної санкції за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, до боржника, який порушив господарське зобов’язання, застосовуються штрафні санкції у вигляді пені або штрафу, передбачені частиною четвертою статті 231 ГК України. При цьому пеня застосовується за порушення будь-яких господарських зобов’язань, а не тільки за невиконання грошового зобов’язання.
Джерело: База правових позицій Верховного Суду — https://lpd.court.gov.ua/legal-position/1594»
Збіг у тексті:вигляді неустойки та не враховано, що відповідно до частини 4 статті 612 ЦК України прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконано внаслідок…судами попередніх інстанцій положень частини 1 статті 613 та частини 4 статті 612 ЦК України належними та допустимими доказами не підтверджено, оскільки прострочення кредитора не відбулося
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Берднік І.С.
Категорія спору:
надання послуг
Згадані норми:
ЦК України, ст. 849 · ЦК України, ст. 856 · ЦК України, ст. 509 · ЦК України, ст. 11
Збіг у тексті:не виконав його у строк, встановлений договором або законом (Частина 1 статті 612 ЦК України). Відповідно до статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається…справі № 910/6217/19, у якому зазначено, що в силу частини 4 статті 612 ЦК України та частини 3 статті 220 ГК України, боржник (підрядник) не визнається таким
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Кондратова І.Д.
Категорія спору:
Договір підряду
Згадані норми:
ЦК України, ст. 631 · ЦК України, ст. 607 · ЦК України, ст. 551 · ЦК України, ст. 850
Збіг у тексті:визначено у договорі підряду. 52. Згідно з частинами першою та четвертою статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання…не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина першої статті 612 ЦК України). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Мамалуй О.О.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → поставки товарів, робіт, послуг
Згадані норми:
ЦК України, ст. 625 · ЦК України, ст. 617 · ЦК України, ст. 213 · ЦК України, ст. 612
Збіг у тексті:обставинами, дійшов заснованого на законі висновку, що прострочення боржника згідно зі статтею 612 ЦК України не відбулося, тому застосування приписів статті 693 ЦК України, в даному…не було. Таким чином підстав вважати, що прострочення боржника згідно зі статтею 612 ЦК України не відбулося, немає. Суд апеляційної інстанції при ухваленні оскарженої постанови виходив
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Краснов Є.В.
Згадані норми:
ЦК України, ст. 652 · ЦК України, ст. 1212 · ЦК України, ст. 693 · ЦК України, ст. 901
Збіг у тексті:збитків (згідно з пунктами 1 та 4 частини першої статті 611 ЦК України). 25. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов…від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків (частини перша та третя статті 612 ЦК України). 26. Правило, викладене у частині третій статті 612 ЦК України, конкретизовано
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Власов Ю.Л.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → підряду
Згадані норми:
Закон № 922-VIII, ст. 41 · ЦК України, ст. 1212 · ЦК України, ст. 651 · ЦК України, ст. 631
Збіг у тексті:статті 287 ГПК України, вказавши на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 3, частин першої, другої статті 16, частини першої статті 509, статей…статті 612, частин першої-третьої статті 613, статей 629, 654, 849, 853, частин третьої, четвертої статті 877, частини першої статті 882, статті 1212 ЦК України, статей
Касаційний господарський суд ВС·Суддя-доповідач: Волковицька Н.О.
Категорія спору:
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000) → поставки товарів, робіт, послуг
Згадані норми:
Закон № 5076-VI, ст. 30 · ЦК України, ст. 509 · ЦК України, ст. 598 · ЦК України, ст. 599
Збіг у тексті:Державного бюджету України, а не на рахунок третьої особи є безпідставними. Статутом ДП "Медичні закупівлі України", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я України від…порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 ЦК України). Стаття 612 ЦК України визначає одним із основних видів порушення зобов`язання прострочення боржника
Єдина практика Верховного Суду: офіційні правові висновки та стандарти ДСТУ
База судової практики PravoPro.com.ua містить постанови Великої Палати Верховного Суду та чотирьох касаційних судів (КГС, КАС, КЦС, ККС). Для перевірених матеріалів система окремо показує правовий висновок щодо застосування норм матеріального і процесуального права та формує бібліографічне посилання для процесуальних документів.
01
Врахування висновків Верховного Суду
Висновки Верховного Суду щодо застосування норм права враховуються іншими судами. Для суб'єктів владних повноважень діє правило, визначене ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
02
Цитати за стандартами ДСТУ
В один клік копіюйте реквізити рішення для подальшої перевірки та включення у позовні заяви, відзиви й апеляційні скарги.
03
Зв'язок із 50 калькуляторами
Рішення щодо аліментів, пенсій, штрафів, 3% річних чи збитків поєднані з відповідними юридичними калькуляторами PravoPro.
Кваліфікована правова допомога
Потрібен адвокат для ведення вашої справи у суді?
Знайдіть перевіреного адвоката у вашому місті зі спеціалізацією у відповідній судовій палаті та перевірте його свідоцтво у реєстрі ЄРАУ.
